"Dostawa materiału szewnego”

"Dostawa materiału szewnego”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiału szewnego w ilościach i asortymencie określonym z załączniku nr 1 do SIWZ. Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

"Dostawa materiału szewnego”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiału szewnego w ilościach i asortymencie określonym z załączniku nr 1 do SIWZ. Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie wskazanym w pkt 5.2.3. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały lub są wykonywane należycie o treści zgodnej ze wzorem zamieszczonym w Rozdziale II pkt4 SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości brutto każdej z nich nie mniejszej niż:

Część nr 1 300 700,00 PLN

Część nr 2 20 200,00 PLN

Część nr 3 6 600,00 PLN

Część nr 4 27 500,00 PLN

Część nr 5 17 200,00 PLN

Część nr 6 13 500,00 PLN

Część nr 7 49 900,00 PLN

Część nr 8 28 700,00 PLN

Część nr 9 6 800,00 PLN

Część nr 10 64 700,00 PLN

Część nr 11 77 000,00 PLN

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie wskazanym w pkt 5.2.3. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały lub są wykonywane należycie o treści zgodnej ze wzorem zamieszczonym w Rozdziale II pkt 4 SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości brutto każdej z nich nie mniejszej niż:

Część nr 1 298 000,00 PLN

Część nr 1 a 2 400,00 PLN

Część nr 2 20 200,00 PLN

Część nr 3 6 600,00 PLN

Część nr 4 27 500,00 PLN

Część nr 5 17 200,00 PLN

Część nr 6 13 500,00 PLN

Część nr 7 49 900,00 PLN

Część nr 8 28 700,00 PLN

Część nr 9 6 800,00 PLN

Część nr 10 59 150,00 PLN

Część nr 10 a 5 500,00 PLN

Część nr 11 77 000,00 PLN

Fakultatywne podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.poz.978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy,który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

c) Jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 14 ustawy Pzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 2–4 ustawy Pzp z:

— zamawiającym,

— osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

— członkami komisji przetargowej,

— osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp,

— chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.

d) Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1–4 ustawy Prawo zamówień publicznych, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania

e) Wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 PLN.

Na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:

1 Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP o treści zgodnej ze wzorem zamieszczonym w Rozdziale II pkt 5 SIWZ;

2 Karty katalogowe (prospekty) z opisem produktów, w których został zaznaczony oferowany przedmiot zamówienia

3 Certyfikat zgodności lub deklaracji zgodności zaoferowanych w załączniku 1 do SIWZ;

4. Próbek, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę.

Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości zależnej od części na które składa ofertę. (szczegóły w pkt.8 SIWZ).

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 24.5.2018.

Nie wniesienie wadium w w/w terminie spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt.7 b ustawy.

Kserokopię dowodu wniesienia wadium w innej formie niż pieniądzu należy załączyć do oferty.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w ustawie i SIWZ:

Wadium wnoszone w pieniądzu winno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

PKO BP S.A. 53 1020 2498 0000 8202 0433 8182.

Tytułem: "Wadium w sprawie nr: 34/PNE/SW/2018”.

Środki pieniężne z tytułu wadium winny wpłynąć na konto Zamawiającego do dnia 24.5.2018 do godz. 11:00 Za termin wniesienia wadium przyjmuje się moment uznania konta.

Termin ważności wadium – co najmniej 60 dni od terminu składania ofert rozpoczyna się wraz upływem ostatecznego terminu składania ofert.

Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z ustawą.

Fakultatywne podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo rest. (Dz.U. poz .978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy,który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upad. (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

c) Jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 14 ustawy Pzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 2–4 ustawy Pzp z:

— zamawiającym,

— osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

— członkami komisji przetargowej,

— osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp,

— chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.

d) Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania

e) Wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 PLN.

Na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:

1. Ośw., że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP o treści zgodnej ze wzorem zamieszczonym w Rozdziale II pkt 5 SIWZ;

2. Karty katalogowe (prospekty) z opisem produktów, w których został zaznaczony oferowany przedmiot zamówienia

3. Certyfikat zgodności lub deklaracji zgodności zaoferowanych w załączniku 1 do SIWZ;

4. Próbek, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę.

Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości zależnej od części na które składa ofertę. (szczegóły w pkt. 8 SIWZ oraz zgodnie z modyfikacja z dnia 28.5.2018)

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 14.6.2018.

Nie wniesienie wadium w w/w terminie spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy.

Kserokopię dowodu wniesienia wadium w innej formie niż pieniądzu należy załączyć do oferty.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w ustawie i SIWZ:

Wadium wnoszone w pieniądzu winno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

PKO BP S.A. 53 1020 2498 0000 8202 0433 8182.

Tytułem: "Wadium w sprawie nr: 34/PNE/SW/2018”.

Środki pieniężne z tytułu wadium winny wpłynąć na konto Zamawiającego do dnia 14.6.2018 do godz. 11:00 Za termin wniesienia wadium przyjmuje się moment uznania konta.

Termin ważności wadium – co najmniej 60 dni od terminu składania ofert rozpoczyna się wraz upływem ostatecznego terminu składania ofert.

Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z ustawą

II.2.1) Nazwa:

Nić wchłaniana pleciona wykonana z poliglaktyny 910, powlekana poliglaktyną i stearynianem wapnia, syntetyczna, wchłaniająca się 56 – 70 dni od zaimplantowania (...)

Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33141121

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu.

Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiału szewnego w ilościach i asortymencie określonym z załączniku nr 1 do SIWZ. Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Kary umowne / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 278 507.96 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2.1) Nazwa:

Nić wchłaniana pleciona wykonana z poliglaktyny 910, powlekana poliglaktyną i stearynianem wapnia,syntetyczna, wchłaniająca się 56–70 dni od zaimplantowania (...)

Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33141121

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiału szewnego w ilościach i asortymencie określonym z załączniku nr 1 do SIWZ. Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Kary umowne / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 276 226,07 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Nie dotyczy (wydzielone pozycje z części nr 1 do części nr 1a)

II.2.1) Nazwa:

Nić wchłaniana pleciona wykonana z poliglaktyny 910, powlekana poliglaktyną i stearynianem wapnia,syntetyczna, wchłaniająca się 56–70 dni od zaimplantowania (...)

Część nr: 1a

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33141121

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiału szewnego w ilościach i asortymencie określonym z załączniku nr 1 do SIWZ. Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Kary umowne / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość Wartość bez VAT: 2 281,89 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2.1) Nazwa:

Nić niewchłanialna, jednowłóknikowa, syntetyczna, polipropylenowa z kontrolowanym rozciąganiem (w poz. 7-16 do mikrochirurgii) oraz w opakowaniach pozwalających uniknąć efektu pamięci skrętu (...)

Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33141121

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu.

Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiału szewnego w ilościach i asortymencie określonym z załączniku nr 1 do SIWZ. Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Kary umowne / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 59 961.59 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2.1) Nazwa:

Nić niewchłanialna, jednowłóknikowa, syntetyczna, polipropylenowa z kontrolowanym rozciąganiem (w poz.7-16 do mikrochirurgii) oraz w opakowaniach pozwalających uniknąć efektu pamięci skrętu (...)

Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33141121

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiału szewnego w ilościach i asortymencie określonym z załączniku nr 1 do SIWZ. Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Kary umowne / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 54 777,59 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Nie dotyczy (wydzielone pozycje z części nr 10 do części nr 10a)

II.2.1) Nazwa:

Nić niewchłanialna, jednowłóknikowa, syntetyczna, polipropylenowa z kontrolowanym rozciąganiem (w poz. 7-16 do mikrochirurgii) oraz w opakowaniach pozwalających uniknąć efektu pamięci skrętu (...)

Część nr: 10a

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33141121

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiału szewnego w ilościach i asortymencie określonym z załączniku nr 1 do SIWZ. Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Kary umowne / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 5 184,00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe